「索赔取费项目」 工程索赔费用有哪些呢？ 爱问知识人

索赔取费项目： 工程索赔费用有哪些呢？ 爱问知识人

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。 法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。 （2）材料费...展开全部

索赔取费项目： 工程索赔中的机械搁置费是怎么取费的？按百分之多少来取的？ - 搜狗...

1、首先要弄清楚造成工程停工使其机械搁置的原因（责任）。a、自身原因造成闲置，不能索赔；b、如果是不可抗力原因引起的施工机械闲置不能进行费用索赔；c、对方的责任引起闲置才能索赔。2、闲置机械又要分是自有机械还是租赁机械，自有机械的窝工...展开全部

其他答案:你好！ 省级工程造价管理部门发布的信息价中有工程机械停置台班费，可供参考。 我的回答你还满意吗~~

其他答案:问预算的

索赔取费项目： 施工费用索赔计算方法有哪些？ 爱问知识人

(1)总费用法：又称为总成本法，通过计算出某单项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔的费用。 （2）分项法：按照工程造价的确定方法，逐项进行工程费用的索赔。可以按人工费、机械费、管理费、利润等分别计算索赔费用。

索赔取费项目： 规费和税金索赔什么时候能取

只要发生了就可以取如果是建设单位责任可以索赔费用、工期、利润（如设计变更、工程变更等），如果是建设单位应承担的风险可以索赔费用和工期如发现古墓、古井等，如果是不可抗力事件则只能索赔工期，损失费用各自承担

其他答案:你好，一般都是可以索赔规费和税金的，你说的最后结算是要乘以规费和税金，在中间结算的时候索赔一般也是要支付的，另外正常的工作量的费用要乘以规费和税金，索赔的同样也是要考虑的，他成完后就不要把他放在正常的工程费用中再乘以一次规费和税金。

索赔取费项目：费用索赔包括哪些内容(工程)？

　　在我国，工程索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似。　　

1、人工费　　◆包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。　　◆对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指：（1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；（2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；（3）超过法定工作时间加班劳动；（4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。　　

2、材料费　　◆材料费的索赔包括：（1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；（2）由于客观原因材料价格大幅度上涨；（3）由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。　　◆材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。　　

3、施工机具使用费　　◆施工机具使用费的索赔包括：　　（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；　　（2）非承包人责任工效降低增加的机械使用费；　　（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。　　◆窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。　　

4、分包费用　　

5、现场管理费　　

6、利息　　◆利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息；错误扣款的利息。　　◆主要有这样的几种规定：（1）按当时的银行贷款利率；（2）按当时的银行透支利率；（3）按合同双方协议的利率；（4）按中央银行贴现率加三个百分点。　　

7、总部（企业）管理费　　索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。　　

8、利润　　◆一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。　　◆索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

索赔取费项目：工期延误可以索赔的费用包括什么？

公式总部管理费索赔值= (工程合同价/合同工期)×报价中的总部管理费% ×工期延误时间公式的合理性在于综合了两个因素: 总部管理费随着工程延期而发生; 总部管理费便于以简单的形式(如确定的比例) 表示. 而延误索赔费用随工期的拖延而发生;我国费用项目稳定,各费用构成比例、费率都是根据典型工程测定分析整理而得到的,这就使得可索赔的比例、费率具有相对的确定性. 这种相似性使我们有了借鉴的前提.要借鉴厚德森公式,必须解决使工程延误费用索赔变得复杂的上述5 个问题. 对第5 个问题,费用项目时间相关性是复杂的,但经分析整理后可以总结出一定的规律(第3 部分详述) . 第4 个问题,可在模型中将施工停滞状态和降效施工状态分开处理,而将第1 至第3 个问题采用如下简化假设,使计算模型简单明了.

索赔取费项目：索赔项目有哪些，赔偿金额如何计算？

　　赔偿参考如下《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 　　第十七条　受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 　　受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。第十八条　受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。 　　精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。 　　第十九条　医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。 　　医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 　　第二十条　误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 　　误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 　　受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 　　第二十一条　护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 　　护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。 　　护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。 　　受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 　　第二十二条　交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 　　第二十三条　住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 　　受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。 　　第二十四条　营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。 　　第二十五条　残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。 　　受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。 　　第二十六条　残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的，可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。 　　辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。