「项目合同范本」 工程承包协议书怎么写

项目合同范本： 工程承包协议书怎么写

建议网上查阅住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定的《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201

其他答案:施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。 范本 承包方（乙方） ：发包方（甲方）： 兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容： 4、承包范围： 5、承包方式： 6、质量要求：gb50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。 二、甲方工作： 1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定： 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-2001、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等）作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定： 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的约定： 1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元（人民币）。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式： a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。 d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。 e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定： 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定： 1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定： 1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金xxx元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（签章）： 乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日

项目合同范本： 求一份项目合作协议书

项目合作协议书 合作备忘录 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过友好协商，同意就甲方为乙方引入项目合作业务的有关事宜签定如下备忘录： 1、甲方同意将自身开拓的有关 系统业务的项目关系资源引入乙方，介绍乙方与 有限公司（以下简称＂ 公司＂）就《 系...展开全部

其他答案:项目合作协议书范本 甲方：北京市xxx有限公司 乙方： 甲、乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方产业项目合作开发达成如下合作意向： 一、项目内容简介 1、开发项目名称： 2、乙方合作意向： 3、乙方合作方式： 二、甲方的权利和义务 1、甲方负责项目的规划、设计、可行性研究等前期准备工作； 2、甲方负责项目的报建报批手续； 3、甲方负责项目征地的相关手续； 4、甲方负责向政府争取项目可争取到的优惠政策； 5、如项目是甲、乙双方合资建设，甲方享有对项目建设合程管理的权利；项目建成后甲方享有相对应的利润分配； 6、如项目是乙方独资建设，甲方对项目建设中的乙方实施情况享有建议权、审议权和监督权。 三、乙方的权利和义务 1、乙方根据项目投资要注，负责资金落实到位； 2、乙方根据项目的规划和设计要求，负责对项目建设的组织和实施； 3、在项目建设正式协议书签定之前，乙方享有对该项目咨询、论证、实地考察的权利，甲方应给予积极支持与配合； 4、如项目是甲、乙双方合资建设，乙方享有相对应的利润分配。 四、其他事宜 1、该协议书仅为合作意向，其合作方式，投资客度等待双方进一步考察协商后，签定正式《项目合作协议书》； 2、甲、乙双方的责、权、利在《项目合作协议书》中作全面的约定； 3、甲、乙双方保证所提供的资料真实、有效、合法。 甲方：北京市xxx有限公司 乙方： （签章） 日期： 年月日 日期： 年月日

项目合同范本： 工程承包合同书该怎么写

是土建施工承包合同吗？国家示范文本GF-1999-0201：范本中的通用条件是统一的，可以根据通用条款自行修改专用条件。

其他答案:甲方：_________ 乙方：_________ 甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议： 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、甲方责任： 1、甲方负责办理施工项目各种手续。 2、负责乙方施工的各种机械设备。 3、帮助解决工程上的疑难问题。 4、督促乙方搞好安全。 5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。 四、乙方责任： 1、完成业主与建设方签订的施工合同。 2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。 3、负责工地上的资金支配权。 4、负责工地上的机械设备管理与维修。 五、核算： 本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。 六、资金与帐务管理 各工地上交总价款的配合费_________%，属公司行政管理人员的工资费用。 七、缴款时间： 各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。 八、工程验收： 乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。 九、资料： 乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。 十、本协议一式四份，双方各2份。 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

项目合同范本： 工程协议书怎么写？

象合同一样，开头分开甲方乙方单位名称，正文写清楚什么内容、双方责任，涉及到钱的要写清楚项目内容、工程数量、价格等，最后是甲乙双方签名盖章栏、联系电话、日期等。

其他答案:建议网上查阅住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定的《建设工程施工合同（示范文本）》gf-2013-0201

项目合同范本：项目合作协议范本？

项目合作协议书 合作备忘录 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过友好协商，同意就甲方为乙方引入项目合作业务的有关事宜签定如下备忘录： 1、甲方同意将自身开拓的有关　　　　　　　　　　　　　　系统业务的项目关系资源引入乙方，介绍乙方与　　　　　　　　有限公司（以下简称＂　　　　　　　公司＂）就《　　　　　　　　　　　　　　　　　　系统》项目进行业务合作； 2、甲方同意除了　　　　　　　　　　　　　　　　　　硬件集成项目由甲方优先承接外，乙方可直接与　　　　　　　公司按照产品研发、技术支持、系统集成、工程实施及售后服务等方式开展全方位的业务合作； 3、乙方同意在与　　　　　　公司进行业务合作的过程中，凡乙方参与并承接的业务定单，乙方从每笔项目研发费用中提取总金额的10%或者从每项工程合同额中提取总金额的　6　%作为业务中介费支付给甲方； 4、乙方同意不得避开甲方单独与　　　　　　　公司进行相关业务合作，凡涉及乙方与　　　　　　　　公司进行诸如技术团队合并、公司股权重组等其他更深一步的合作事项时，乙方须事先征得甲方书面同意； 5、双方同意凡属乙方与　　　　　　公司签订的业务合作项目合同，自乙方从　　　　公司或用户方收到每笔款项之日起七日内，乙方按照相应比例将甲方应得的业务中介费以现金方式支付给甲方； 6、双方均有义务严格履行本合作备忘录以及相关补充协议所约定的有关条款内容。双方若发生争议时，应通过友好协商予以解决，协商不成任何一方可向具有管辖权的有关人民法院提请诉讼。 7、本备忘录未尽事宜，双方另行协商签订补充协议约定。 8、本备忘录一式二份，甲、乙双方各执一份。 9、本备忘录自双方签字（盖章）之日起生效。 甲方（签字）：　　　　　　　　　乙方（盖章）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表（签字）： 日期：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

项目合同范本：简易工程施工合同范本是怎样的？

简易工程施工合同范本甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装饰工程施工事宜协商一致，订立本合同。工程概况1、工程地点：2、工程名称：3、装饰施工内容：（见附件《装饰工程项目预算表》）。 4、承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥_________元，大写（人民币）：___________________________ 双方约定，如变更施工内容或施工材料，这部分的工程款按实际工程量及商定的单价另计。一、 合同工期第一次工程款按时支付到位的，工期计算从___年___月___日起至___年___月___日止，总日历天数___天。第一次工程款未按时支付到位的，工期顺延至第一次工程款支付到位的次日开始计算。二、 工程款支付方式1、第一次付款：合同签订之后，工期开始前___日支付___元。2、第二次付款：墙地砖铺装，木吊顶完成隐蔽验收之日起___日内支付___元。3、第三次付款：木工、完成隐蔽验收之日起___日内支付___元。4、第四次付款：工程款结算时间以验收通过之日起计___日内支付。2三、 违约责任（一）甲方1、甲方不能按时办理材料认证，造成的延误不计入工期，须给予乙方签字确认。2、单项工程完成后甲方不按乙方提请时间验收，造成的延误不计入工期，须给予乙方签字确认。3、乙方提出各种认证和验收要求，超过三天甲方未做答复即视为认可，造成的质量和工期问题由甲方全部承担。4、甲方未按时支付工程款，造成的延误，不计入工期。5、由于甲方要求的项目变更及提供的施工条件不具备导致工期延误，不计入工期，给予乙方工期顺延签字认可。6、由于甲方原因造成工期拖延10天以上，超出天数按工程项目总价款×2 ‰×拖延工期超出天数，计算违约金。7、甲方未按期支付结算款，逾期10日以上的，按未付款金额×3‰ ×逾期天数，计算违约金。（二）乙方1、按工程项目做出施工进度计划，严格执行，如由乙方引起，超过工期15日以上，开始计罚金，按项目总价款×2‰×超过天数计算违约罚金。2、项目过程中如有质量问题，由乙方承担全部责任。3、如甲方提供的材料应符合设计要求的合格产品，必须调整验收标准的，须予甲方签字认可，如未经甲方认可造成的质量问题，乙方承担全部责任。4、如甲方未按合同支付工程款，乙方有权停工至甲方付款后恢复施工。5、施工过程中安全责任由乙方自行承担。四、 结算依据1、合同附件（一、预算书、二、工程进度计划表、三、质量标准）2、各类材料确认、质量验收、工期和变更签证单。五、 后续服务和质量争议的解决 本工程按优良标准施工，保修期壹年，工程质量保修期后，如遇材料质量问题需维修按以下方式处理：1、甲方提供材料的，由甲方与材料商家自行报维修解决。2、材料商家无法解决的，甲方需乙方协助维修，维修费用由材料商家承担。3、双方发生质量争议的，应当在协商不成后由提出质量异议的一方垫交检测费用或鉴定费用，双方共同委托有资质的家装质量鉴定机构进行检测或鉴定，根据检测或鉴定结果确定质量责任，由责任方承担检测费用或鉴定费用。委托检测或鉴定的期间不计入工期。六、纠纷解决 如有纠纷无法协调，双方可向装修所在地人民法院提出依法解决。七、附则 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字即时生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：身份证号： 身份证号：开户银行/户名： 账号：